建筑工程承包合同纠纷案件中违反有效合同的责任认定和承担 　　1、承包方的责任认定和承担 　　(1)施工准备责任。施工场地的平整，施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工;编制施工组织设计(或施工方案)，做好各项施工准备工作。 　　(2)物资准备责任。按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理。

无效建筑工程承包合同的处理 　　对无效建筑工程承包合同处理的总原则是：尚未履行的判决不再履行;正在履行的，应立即终止履行，并视具体情况按过错程度处理;合同已经实际履行完毕的，应当根据无效合同当事人的过错责任程度和工程造价构成情况进行处理。有过错的一方应当按照工程的实际造价返还无过错的承包方应得的工程款，并赔偿因此而发生的损失。

工程索赔需专业 针对质证是关键 案情介绍 中国某国有大型建筑施工企业，作为总承包单位（简称A）在吉林C市承包中环路项目施工任务。A将其总包的工程项目中沥青混凝土面层摊铺任务，分包给了B施工单位。合同双方约定分包单位开工日期为2010年9月1日。为此，分包单位做了大量准备工作，包括租赁设备、房屋和雇佣人员。但由于总包单位A迟迟没有按时提供相应的水稳基层的工作面，一直无法正常施工，一直到11月1日才能正式开工。于是，B施工单位，将总包单位A告上C市人民法院，要求被告A由于自身原因，导致工期延误，没有按时提供给分包单位B工作面，而给B造成的经济损失95万元，进行赔偿。

合肥市工程款纠纷导致工资拖欠 　　建设单位不按合同约定支付工程款，引发纠纷，造成农民工工资拖欠 　　11月30日，记者见到合肥市建筑业管理处负责工程款支付问题受理的薛雷同志，她正在为一桩三年前的“历史陈账”而多方奔走：“非常棘手。外商总部在上海，拒不履行合同，清欠难度大。 ”原来，2007年8月23日，合肥骅晋达置业、麦德龙物业管理(合肥)两公司联合与安徽鸿路钢构公司签订了麦德龙商场外墙维护钢结构制作安装工程合同。审计决算价为134.9622万元，按双方合同约定，竣工决算后付至决算价的95%。然而，现工程竣工交付已有两年多，决算审定也快一年，而工程款只付了80万元。造成鸿路钢构资金周转不开，形成垫资拖欠。

工程款纠纷案件起诉的条件 关键字：工程款纠纷验收合格司法解释合同无效合同解除再分包挂靠工程款施工单位违法所得 工程款纠纷案件的起诉，要具备三个条件，分别是：工程质量经过验收合格；支付价款的时间已届满；工程价款是合法的价款。我们来看看为什么说起诉的时候必须具备这三个条件： 条件一：工程质量验收合格。

工程款纠纷的类型 　　工程款纠纷主要有以下类型 　　1、发包方拖欠工程款违约纠纷 　　这种违约纠纷的特点是，工程款是可以确定的，故这种纠纷法律比较简单。这类纠纷形成的主要原因发包方没有任何正当理由违约拖欠，主要表现为的发包方无力支付工程款;发包方有支付能力无故拖欠工程款。